Yapım işlerinde işin devamı sırasında yeni birim fiyat tespitine ihtiyaç olması halinde, bu fiyatın nasıl belirleneceği Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22’nci maddesinde düzenlenmiştir: “(
yapım işi - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği anlaşılmaktadır. Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının ayrı ayrı üç yerinde geçici kabul itibar tarihi 30.06.2006 tarihi yazılmış olup bu işin teslim tarihidir.
L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine dair 02.03.2004 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği, 21...
...yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez” hükmü getirilmiştir.
(Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. Kanun’daki bu düzenlemenin gereği olarak Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmede aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir: “25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16.
Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde gecikme cezası matrahı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.2. (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. Ayrıca, gecikme cezası işin kalan kısmının tutarı üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden alınacaktır.
... açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin ... eklerine uygun yürütülmesi için gerekli olan tesis ve depolama alanları, ihale konusu işin mütemmim cüzü niteliğindedir.
... doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ... çağrılarak yapılan ihalede rekabet ortamının oluştuğundan bahsedilemeyeceği, ihale edilen işin ivedi olarak gerçekleştirilmesini gerekli kılan bir durumun bulunmadığı anlaşıldığından ve ...
... açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin ... ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, yükleniciye ...
ve son hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya meydana ... Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 28/08/2009 tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.