Temyiz Kurulu Kararı: Talep Yetersizliği Mücbir Sebep Değildir Sayıştay Dairesi, bu ödemeyi kamu zararı saymış, Temyiz Kurulu da Daire kararını onamıştır (TASDİK) . İdarelerin, bu talep yetersizliğini bir gerekçe olarak kullanıp sözleşmeyi feshetmesi ve yükleniciye 4735 sayılı Kanun'un 24.
talep yetersizliği - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüklenici, idareden kaynaklanan bu ödenek yetersizliği ve hakediş gecikmeleri nedeniyle süre uzatımı ve kalan 15.4 Milyon TL'lik ödeneğin 2022 yılına aktarılmasını talep etmiştir.
Yüklenici, hakediş ödemelerinin sözleşmede belirtilen sürelerde yapılmamasını gerekçe göstererek süre uzatımı talep etmiştir. 29/4 kapsamında (ödenek yetersizliği benzeri) bir süre uzatımı nedenidir.
29), idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine getirmemesi halinde süre uzatımı verileceğini düzenler. Yükleniciler bu durumda süre uzatımı talep ettiklerinde, idareler genellikle Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ndeki (YİGŞ...
Analizin Sonucu Gecikme Cezası ve Fesih İlişkisi: Bir iş, sözleşmede belirlenen bitim tarihini geçirmiş olsa bile, eğer iş tamamlanmadan (örn: %80 seviyesinde) idareden kaynaklanan bir nedenle (bütçe yetersizliği, ödenek yokluğu vb.) feshedilirse, idare yükleniciden gecikme cezası talep edemez.
maddesinde düzenlenmiş olup, 119/ğ maddesi uyarınca; dava dilekçesinde açık bir şekilde talep sonucunun belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Yargıtay'dan Talep Sonucu Uyarısı: Dava Dilekçesi Belirsizse Karar Bozulur!
Ödenek Yetersizliği: En kritik iddia olan ödenek yetersizliğinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.
İdarenin, ödenek yetersizliği kesinleştiği anda ihaleyi iptal etmesinin, 4734 sayılı Kanun'un 39.
...Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep edilmektedir.









