...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... ...ertelenip ertelenmediği, bu sebeple yüklenicinin bir gecikme yaşayıp yaşamadığı ile ilave imalatların işin bitim tarihinden...

...dürüstlük kuralı çerçevesinde sözleşmeye riayet ederek işini süresinde yapıp yapmadığı, ifa güçlüğü içerisine düşüp... ...kanun koyucunun, fesih talebini değerlendirdikten sonra onaylayıp onaylamama konusunda idareye takdir yetkisi tanıdığı...

a) İşin Yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye...

maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici...

...kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. ...yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi...

...Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken...

Ne var ki, inşaat alanının davalı hazineye ait olmayıp, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ait olduğundan...

...taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek kusurlu olmasına rağmen...

...taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek kusurlu olmasına rağmen...