İşe ait sözleşmenin “ Sözleşmenin türü ve bedeli ”  4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...olarak belirlendiği, İşin 03/08/2018 tarihinde ihale edilmesi öncesinde 17/01/2018 tarihli idaresi yazısına istinaden GDZ... ...I - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme...

... sorumlu bulunduğu, Yaklaşık maliyet hesap cetvelinin, ihale öncesinde idare tarafından hazırlanan ve isteklilerin hukuken bilgi ... idarenin sözleşme konusu işlerle ilgili proje gibi teknik belgelerde değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak ...

Merkez 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaat Yapımı ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. ...açıkladığı gibi davalı iş sahibinin sunduğu iş deneyim belgeleri kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin olup...

TL Sözleşme Bedeli: … TL Sözleşme Birim Fiyatı: … TL Sözleşme Yılı Birim Fiyatı: … TL Sözleşme Birim Fiyatı: … ...yüklenicinin fiyatlarının zaten sözleşme tarihinin 8 ay öncesinde yürürlüğe girmiş fiyatlar olduğunu, 2009 birim... ...edildikten sonra, verilen tazmin hükmüne ilişkin olarak gönderilen belgelerin incelenmesi temyiz konusu olmadığından; bu hususta...

...muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır. EKAP bildirimi , fesih ihtarnamesi , sözleşmenin feshinin EKAP üzerinden bildirimi , usulsüz tebligat İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken ihtarnameler, sözleşmeye uygun...

...tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. ...geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi... ...reddine, davanın niteliği de nazara alınarak dava tarihi öncesi itibariyle temerrüde düşürücü ihtarname olmadığından...

...duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...I - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme...

anahtar teslim götürü bedel , birim fiyat sözleşme , karma sözleşme , Yeni birim fiyat Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme...