Analizin Sonucu Yargıtay, idarenin tek taraflı iş yeri değişikliğinin götürü bedel sözleşmenin sınırlarını aştığına ve bu yüzden doğan ek maliyetlerin sözleşme dışı ilave iş olarak kabul edilerek yükleniciye ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.
sözleşme değişikliği - Arama Sonuçları
… Devamı
4735 sayılı kanun , Asgari Ücret Artışı , davanın kabulü , fiyat değişikliği , özel hukuk sözleşmesi , sözleşme bedelinin uyarlanması , sulh olma , TBK 138 , Yargıtay 15.
Bu sebeple, iş ortaklıklarının ortaklık yapısıyla ilgili her türlü değişikliğin sözleşmenin devri kapsamında ele alınmasının uygun olacağı; çünkü yeni ortaklık yapısında ihaledeki yeterlik kriterlerinin sağlanamaması riskinin bulunduğu düşünülmektedir.
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 SK) uyarınca düzenlenen sözleşmelerde temel prensip, yasalarda açıkça belirtilen sınırlı durumlar dışında hüküm değişikliği yapılamamasıdır.
quot; Olayın Arka Planı: Güzergah Değişikliği ve Fahiş Kaya İmalatı Bir yüklenici firma (davacı), bir taşkın koruma inşaatı işi için idare (davalı) ile 2014 yılında birim fiyat sözleşme imzalar.
26 , belediye iştiraki , belediye şirketi , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Danıştay onama kararı , ihaleden yasaklama yetkisi , iktisadi teşekkül , Sözleşme feshi , yetki unsuru
... incelendiğinde; İşin sözleşmesinin tarihinin 03/01/2020, işin süresinin 360 gün ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 28/12/2020 olduğu, Covid-19 nedeniyle 31/03/2020 – 30/04 ... verildiği, İş artışı nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği, Proje değişikliği nedeniyle 04/05/2021–20/08/2021 tarihleri arasında işin durdurulduğu, Süre uzatımları ...
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, poz değişikliği ve yeni fiyat kararlarınızın YİGŞ ve Sayıştay içtihatlarına uygunluğunu sağlar.
Ayrıca sözleşmenin 14.2 ve 3. Bu yer değişikliği, revize projelerin hazırlanması vb. Yüklenici, idarenin kusuru (yer değişikliği) nedeniyle oluşan zararı ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 138. Özellikle sözleşmede fiyat farkı verilmez hükmü varsa, Yargıtay'ın aradığı kritik bir usul şartı bulunmaktadır.
Yüksek Fen Kurulu (YFK), anahtar teslim götürü bedel sözleşmede proje değişikliği (kot, yer) olmadığı sürece, zemin sınıfı farkına dayalı olarak bir imalatın birim fiyata dönüştürülemeyeceğine karar verdi.