bu önemli hukuki soruna net bir yanıt getirmektedir.
ön inceleme - Arama Sonuçları
Kurul'un kararı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin (YİUY) 44.
Sorgunun esas yönünden incelenmesinde; A) ……
...5'lik tazminat), yüklenicilerin genel giderlerini ve kârını korumayı amaçlayan önemli bir hükümdür.
Bu durum, idarenin raporunda öngörülmemiştir. quot;öngörülemeyen bir durum**dur (YİGŞ 12/4).
Bu uyuşmazlıkların en önemlilerinden biri, yüklenici tarafından idareye verilen kesin teminat mektubunun akıbetidir.
Basiretli Tacir Yükümlülüğü: Davacı firma, ihaleye teklif verirken olası sonuçları öngörmekle ve basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlüdür.
...alacağından düşülmesi yerinde olduğundan davacı yüklenicinin temyiz itirazları bu yönüyle yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli ve 51130 tutanak sayılı kararı , bu konuda çok önemli bir ilkesel ayrım yapmıştır.
...alınan bir yağış raporu sunmak, süre uzatımı almak için tek başına yeterli olmayabilir; önemli olan, bu yağışın işin yapımına fiilen engel olduğunun ispatlanmasıdır.