ve 8. Meydana gelen hasarların giderilmesinin taahhüdün yerine getirilmesini... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- c) Genel salgın hastalık. d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması...

...şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini... Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27 nci maddesinde: “( Üniversitesi … Merkez Kampus alanı içerisinde 10... ...Yönetmeliği ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin kendi ihtiyacı...

...getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği nedeniyle davacı kurum tarafından 02... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...genel şartname örneği ve taraflar arasında genel şartname uyarınca imzalanmış 11/11/2011... ...İstinaf başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin HMK'nın 360 ıncı maddesi yollamasıyla...

2016 yılında genel bütçe vergi gelirlerinden ... Maddesinde; “Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin... .’a müştereken ve müteselsilen tazminine hükmedilmiştir. TL tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliği ile, karar verildi.

... Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan ... her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve ... tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan ...

...04/01/2022 tarihli ve 14433 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...talebinin işe ait sözleşme ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’ne aykırı olduğu... ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

DAVA : Ankara 17. Bu çerçevede, 4734 Sayılı Kanun'un 10. Seyahat Turizm San.ve Dış. ...mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden... ve Dış. ...sadece belli sayıda istekli yönünden değil genel olarak isteklilerin ihaleye katılımını... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 17.

...ve işlemlerin yerinde olduğunu, Kamu İhale Genel Tebliğinin 81.1 maddesinde,   fiyat farkı , ödenmesi ve hesaplanması şartlarının düzenlendiği 14. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI ÖZETİ: İlk derece mahkemesince; ... ...hesaplanan bedelin fahiş bedel olduğunu, çelişkinin giderilmesi için ek rapor alındığı fakat açıklayıcı...