...Cezası Davacı bir yüklenici, bir idareye dört adet özel maksatlı simülatörün yapımı ve teslimi işini üstlenmiştir.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme ve projede olmayan bir imalatın (sözleşme...

...Prensibi (YİGŞ 29/9) Yapım işlerinde idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini...

29), idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine getirmemesi halinde süre uzatımı verileceğini düzenler.

...Şartnamesi uyarınca, nakliye dahil öngörülebilen tüm masrafları içeren anahtar teslimi bir bedeldir.

Analizin Sonucu İdarelerin, yer teslimi ve proje onayının yanı sıra, işin yapılması için kritik olan üçüncü...

...gerektiği hallerde, nervürlü beton çelik çubuğu yeni iş kalemi için ayrıca fabrika-işyeri arasında nakliye ödenmesi gerekirken, hazır beton dökülmesi iş kalemi için beton...

...Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir....