...iş artışı kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla davacının, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden söz edilemeyeceği, tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir...

...yapıldığı, bununla birlikte; İdarenin ihtiyaca binaen 20.06.2017 tarihinde … sayılı Olur ile iş artışına gittiği ve 1 adet daha denetim aracını işe dâhil ettiği, toplamda denetim araç sayısının 3’e çıktığı ve 30.06.2017 tarihli 2 no.lu hakedişten itibaren 3 araç üzerinden ödemelerin yapıldığı görülmüştür.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 15.02.2023 tarih ve 53875 sayılı kararı) Teknik şartnamede hem B sınıfı olduğu belirtilen hem de özel mineral çekirdek dolgulu denilerek A sınıfına uygun gibi tarif edilen malzeme için yeni birim fiyat yapılarak iş artışı olarak ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı.

İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programında ödeneklerin, uzatılan süre ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmektedir.

sürenin süre uzatımı olarak verilmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.

Validasyon testinin yapılabilmesi için bu testin proje veya teknik şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Validasyon testinin, hijyenik alanların performanslarının belirlenmesi, fen ve sanat...

...edildiği, buna göre yeni birim fiyatın yüklenici ile üzerinde mutabakat sağlanan 17,67 TL olması gerektiği, öte yandan sorgudaki kamu zararı hesabında iş artışına gidilmesi sonrasında yapılan işler listesinin 109 uncu sırasında 10.220,93 m2 olarak belirtilen toplam imalat ihzarat miktarı yerine mukayeseli keşif özetinden hareketle 9.015,787 m2...

maddesinde; “19.1.Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %20'sine (Bakanlar Kurulu bu oranı %40'a kadar artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

...sözleşmede belirlenen aylık kira bedeli üzerinden, diğer yıllarda ise artışın yapılacağı Ekim ayında TÜİK tarafından açıklanan ÜFE’nin bir önceki yılın Ekim ayına göre (12 aylık) değişim oranı kadar artırılmak sureti ile belirleneceği, kira sözleşmesi hususi şartlarında belirtilmiştir.) karşılığında 10 yıl süreyle kiralamıştır.