...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun... ...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...
idarenin sorumluluğu - Arama Sonuçları
… Devamı
söz konusu iş deneyim belgesinin sahteliğinden kaynaklı sorumluluğun hem devralan hem de devrolan şirkette olduğu, dolayısıyla anılan şirketlerin...
Bu sözleşmelerde, yüklenicinin işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapma ve bu süreçte ortaya çıkan kusurlu eylemlerinden sorumlu olma borcu bulunurken, idarenin de sözleşme hükümlerine uygun davranma ve yükleniciye orantısız veya hukuka aykırı yükümlülükler getirmeme sorumluluğu vardır.
KİK: İdare Sorumluluğunu Sözleşmeyle Yükleniciye Yükleyemez! İdare, kendi personelinin kusurundan doğacak sorumluluğu sözleşmeyle yükleniciye devredemez. ...temizlik veya veri giriş gibi idare personelinin de sürece dahil olduğu hizmetlerde, idarenin veya personelinin kusurundan kaynaklanan zararların tamamı Teknik Şartname ile...
Tasarruf Genelgesi’ne Göre İhalenin İptal Edilmesi Durumunda İsteklilerin Talep Edebileceği Giderler
2) İhale yetkilisince onaylanan ihaleler açısından 4734 sayılı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu” başlıklı 45 nci maddesindeki, “İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.
Yüklenicinin kendi başvurusu sonuçlanana kadar işi durdurması, idarenin kusuru değil, yüklenicinin kendi kusurudur. İdare Sorumluluğu: İdareler, yüklenicinin tasfiye başvurusunu değerlendirme sürecini "...
Yüksek Fen Kurulu Kararı (2022/74) Olayın Özeti: Bir bina yapım işinde, idarenin yapı ruhsatını geç alması nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir. Kurul, bu değerlendirmeyi yapma ve nihai süreyi belirleme konusundaki yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğuna karar vermiştir.
Mahkemenin gerekçesi şu şekildedir: Yüklenici, idarenin gösterdiği taş ocağının yetersiz olduğunu anladığı anda bir kâr-zarar analizi yapmalıydı. ...yapım işi yüklenicileri için önemli dersler içermektedir: Basiretli Tacir Sorumluluğu Yüksektir: Yargı, yükleniciden, ihale dokümanında gösterilen yerleri (ocak...
Danıştay'dan 'Hisse Devri' Uyarısı: Yasaklamadan Kaçmak İçin Hisse Devri Yapan Ortağın Sorumluluğu Devam Eder! ...mahkemelerin hisse devri konusundaki bu gerekçesini hatalı bulmamış, aksine idarenin hisse devriyle sorumluluktan kaçılamayacağı yönündeki savunmasını...
Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 19.01.2022 tarihli ve 50910 sayılı Kararı , bu konuda idarelerin ve belediye başkanlarının sorumluluğuna ışık tutmaktadır.









