Sayıştay Temyiz Kurulu, idarenin fark analiz yönteminde, çıkarılan eski imalata tenzilat uygulayıp eklenen yeni imalata tenzilat uygulamamasını usulde paralellik ilkesine aykırı bularak kamu zararına hükmetti.
idare zararı - Arama Sonuçları
… Devamı
...sözleşmeyi haklı olarak fesheden taraf ancak olumsuz zararını isteyebilir, olumlu zararını isteyemez. İdarenin Kamulaştırmayı Bitirmemesi ve Yüklenicinin Haklı Feshi Bir gölet sulaması yapım işinde, imalat yapılacak alanlarda kamulaştırma zorunluluğu olmasına rağmen idare, bu işlemleri tamamlamadan ihaleye çıkmış ve sözleşmeyi imzalamıştır...
idarenin onayıyla iptal edilip aynı miktarda başka bir mahalde (örneğin galeri boşluğu) yapılması durumunda kamu zararı oluşup oluşmayacağını incelemektedir.
maddesi uyarınca idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması kapsamında kamu zararı olarak değerlendirilmiş ve sorumlular adına tazmin hükmü verilmiştir.
Bir mahkeme kararıyla kendi kusuru sabit olan idarenin, bu kusurdan doğan bir zararı (yeniden ihale farkı) dönüp yükleniciden istemesi hukuka aykırıdır.
Sayıştay'dan Kritik Yorum: Ödeme Personele Değil İşe Göreyse, SGK Kaydına Bakarak Kamu Zararı Hesaplanamaz Kamu hizmet alımı ihalelerinde, özellikle temizlik, güvenlik ve personel çalıştırmasına dayalı işlerde, idarelerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri yüklenicinin taahhüt ettiği personel sayısına uymamasıdır.
Yüklenici kâr kaybı ve müspet zararını talep edemez ise de sözleşme nedeniyle yaptığı Noter masrafı, karar pulu... Bu durum, idare açısından Borçlar Kanunu kapsamında subjektif imkansızlık (veya hukuki imkansızlık) halidir.
...Yapı Denetim Heyetinde yer almalarına rağmen süre uzatım konusunda idareye sunulan söz konusu teklif varakasında ve süre uzatım kararında hiçbir şekilde imza ve paraflarının bulunmadığı, bu nedenle süre uzatımının yersiz olduğu iddiasına bağlı olarak meydana gelen kamu zararı nedeniyle taraflarına sorumluluk yüklenemeyeceği iddia edilmekte...
...hukuki uyuşmazlık konusu; idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatını yansıtmaması, bunun neticesinde belediye meclisince bedeli belirlenen ve Belediyenin tesislerinde üretilen aynı nitelikteki kilitli parkelerin yapılan ihale ile daha yüksek fiyatlardan satın alınması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesidir...
şahıs zararından yüklenicinin sorumluluğu) ile 11.4.1 maddesinin (idareye borcu olmama şartı) birlikte değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.