...sebebin işi nasıl etkilediğini gösteren şema) yüklenici tarafından süre uzatım talebiyle birlikte sunulmamış olmasıdır... Bu, yasal bir zorunluluk değildir; idarenin ihtiyarında (takdirinde) olan bir belgedir.
idare tarafından fesih - Arama Sonuçları
...Sona Erme Halleri: Bir sözleşme, tarafların iradesiyle (ifa, fesih), tarafların iradesi dışında (ifa imkânsızlığı) veya... Bunun üzerine idare, sözleşmeyi sonlandırmıştır. Bu durumdan dolayı idareden kâr kaybı, müspet zarar veya 24.
...yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı açık olduğundan… davacı tarafından ileri sürülen inşaat maliyetlerindeki artışın... Bunun üzerine idare, davacı firmayı 6 ay süreyle ihalelerden yasaklamıştır.
...davalı idarelerin ilgili Danıştay kararı ve Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararlara uygun davrandığı ve teklifin... İlk Derece Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak idarelerin hizmet kusuru bulunduğuna karar vermiştir.
Kararın İlgili Kısmı Çünkü İller Bankası tarafından yapılan altyapı çalışmalarının beklenmesi nedeniyle... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.
...Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “2 Yıllık Malzeme Dâhil Yemek... ...da yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre, idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişki...
...hem projelerin idarece geç onaylanmasını hem de belediye tarafından yolların açılmamasını, yüklenicinin kusuru... Bu nedenle, idarenin YİGŞ Md.
...i kapsamında, yüklenicilerin en sık başvurduğu ancak idareler tarafından kabul edilmesi en zor konulardan biridi...
...benzer işlerdeki tecrübesini gösteren ve yetkili kurumlar tarafından düzenlenen iş bitirme belgesi veya teknolojik... Limit üstünde kalan açık veya pazarlık usulü ihalelerde ise iş deneyimi istenmesi idarenin takdirindedir.
...ve 341-426 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı