Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onamıştır. Bir çelişki varsa, idare, sözleşmedeki öncelik sırasına göre hangi hükmün uygulanacağını bilmelidir.

...İçin YİGŞ, %10'u Aşan Kısım İçin TBK Uygulanır Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak sözleşme dışı işlerin bedelinin (piyasa rayiçleriyle... Yükleniciler genellikle bu işleri idarenin sözlü talimatı veya bilgisi dahilinde yapmakta, ancak işin bedelini talep ettiklerinde YİGŞ Md.

Bölge Adliye Mahkemesi: Süre Bitmiş, Dava Açılamaz Davalı idarenin istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), İlk Derece Mahkemesi kararını esastan değil, usulden bozmuştur.

davacıların yanıltılmadığı, ek maliyetin de sözleşme devam ederken ve öncesinde idareye başvurularak... Mahkemelerin Red Gerekçesi (ve Yargıtay'ın Onaması) İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, yüklenicinin talebini reddetmiştir.

Uyuşmazlık, davalı iş sahibi idare tarafından tek taraflı olarak düzenlenen ve yüklenicinin onaylamadığı kesin hakediş raporundan kaynaklanmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi, raporun yasa ve dosya kapsamına uygun olduğunu belirterek, itirazları dikkate almayan bu rapora dayanarak karar vermiştir.

Bu noktadan sonra, cezanın haksız olduğuna (örn: gecikmenin idareden kaynaklandığına) dair savunmalarınızı, Sayıştay'a değil, davanın görüldüğü adli yargı merciine (Asliye Hukuk Mahkemesi) sunmanız gerekecektir.

Ancak davalı idarenin istinaf başvurusu üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı kaldırmıştır.

Oysa davalı idare, aynı dönemde 56 farklı firmanın hazır yemek hizmetini aksaksız yürüttüğünü belirtmiştir. Yargıtay'ın Onama Gerekçesi: Fesih, İlk Değil Son Çaredir Yargıtay, İstinaf mahkemesinin bu yorumunu hukuka uygun bularak kararı onamıştır.

Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onamıştır. Geçici Kabul İşi Bitirir: Asıl idare (Üniversite), 24.01.2014 tarihinde yaptığı geçici kabul ile işin bittiğini ve eksik olmadığını tespit etmiştir.