Kanunda bu sebepler dışında yükleniciye fesih hakkı tanınmamıştır. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Kiracının Dava Açması, İdarenin Fesih İhtarı Göndermesini Engeller mi? Sayıştay'dan Emsal Karar Kamu idarelerinin taşınmaz kiralama işlemlerinde (2886 sayılı...

20'deki iki fesih türü arasındaki ayrıma dayanmaktadır: 20(a) (Süreli Fesih): & 20(b) (Derhal Fesih): Md. sayılı kararı , bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyarak idarelerin ihtarsız fesih yetkisini sınırlamıştır.

...işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin temel şartı, idarenin yer teslimini sorunsuz yapmasıdır. ...gereken tahammül süresi aşılmış olup, davacı tek taraflı fesihte haklıdır. Baraj İnşaatında Yıllar Süren Kamulaştırma...

Yer teslimi yapıldıktan kısa bir süre sonra, idare inşaatın yapılacağı yeri değiştirmiştir. Bir yapım işinde, idareden kaynaklı yer değişikliği nedeniyle işin durması sonucu yüklenicinin...

Fesih tarihinde irat kaydedilen asıl kesin teminatın güncelleme farkı (enflasyon farkı). ...yapılması, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında idarelere ve yüklenicilere belirli yükümlülükler getirmektedir...

Usulüne uyulmadan yapılan bir fesih, idarenin tazminat talebinin temelini ortadan kaldırmaktadır. Özellikle fesih öncesi verilmesi gereken ihtar sürelerine harfiyen uyulmalıdır.

...yapılmadığı halde aradan geçen zamanı İdarenin kusurundan kaynaklı gecikme olarak değerlendirmek mümkün değildir... Temyiz Kurulu bunu idare kusuru saysa da, Daire bu görüşe katılmamıştır. ...yüklenicinin tasfiye başvurusu yapsa dahi, idarenin onayına (fesih veya devir) kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini...