...sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri sonucu talebin haklı görülmesi hâlinde karşılıklı olarak edimin ifasından vazgeçilmesinin mümkün... ...hadiseleri olağan kabul etmekle birlikte, bu hadiselerin boyut ve ağırlığı dahilinde mevsim beklentileri ve geçmiş dönem verilerinin çok üzerinde gerçekleşmesi durumunda bunların...

İlk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi, davacının talebini haklı bularak 4735 sayılı Kanun Madde 24'ü kıyasen uygulamış ve davacının kusuru... ...bedelinin ödenmesi, sözleşmenin tasfiyesi ve özellikle yüklenicinin, işin tamamını yapma beklentisiyle mahrum kaldığı kâr (kâr kaybı) için bir talepte bulunup bulunamayacağı...

İdare, talebi haklı bulursa, yüklenici ile bir Tasfiye Protokolü imzalayarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak, beklentilerin çok ötesine geçen, hiperenflasyonist dönemlerde veya ani şoklarda mahkemelerin...

...kullanmıştır: Eğer idare, iş artışı olduğunda cezayı 12 milyon TL'den kesmekte haklıysa, iş eksilişi olduğunda da (örneğin sözleşme 8 milyon TL'ye... İşin kapsamı büyüdükçe, yüklenicinin sorumluluğu ve idarenin beklentisi de artar.

İddia (2) için: Diğer iddialar haklı bulunmuş ve ihale iptal edilmiştir.

Kurulun Değerlendirmesi: Geçerlilik Süresi Biten Teklif Bağlayıcı Değildir Kamu İhale Kurulu, başvuru sahibinin iddiasını esasen haklı bulmuştur.

İlk derece mahkemesi, fesihte davacının haklı olduğunu kabul etmiş, yaptığı fazla ödemenin iadesine karar vermiş ancak gecikme...