...Emsal Görüş: İdare Hakedişi Geç Öderse, Yüklenici Süre Uzatımı... ...Hakedişler Bir yüzme havuzu yapım işinde (anahtar teslim götürü... ...hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye süre... 62 , hakedişin geç ödenmesi , ödenek...

...tutarlar bu idarelerce işverenlerin hakedişinden kesilir hükmünü... Geçici Madde 68/8 Yargıtay 6. ...yükümlü olduğunu (hakedişinden kesilir) emretmektedir...

YFK, hakedişin zamanında ödenmemesini... ...ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında) yükleniciye süre... ...başvurusu üzerine düzenlenen hakedişin yüklenici tarafından...

...ncak, sahadaki fiili uygulama (işin yapım yöntemi), bu analizlerde... ...değişiklik (işçilikten makineye geçiş vb.) olursa, YİGŞ Md... ...makine ile yapılmasına rağmen hakedişin düz işçi&quot...

İdarenin Projeyi Geç Onaylaması ve Yolu Açmaması... ...Bulunmaması Bir okul inşaatı yapım işinde, yüklenici firma işe başladıktan... ...getirmemesinin süre uzatımına etkisini ele alacağız.

işin gecikmesindeki tek kusurun... ...durumun tazminat taleplerine etkisi kritik öneme sahiptir... ...sözleşmesi , genel gider zararı , hakedişin geç ödenmesi , Haksız...

...sözleşmelerde ve müşavirlik gibi yapım işine bağlı hizmetlerde karmaşıklık... ...usul eksikliği, süre uzatımını geçersiz kılar; bu nedenle iş... ...kesilmemesinin (A fıkrası) ve fiyat farkı ödenmesinin (B fıkrası) mevzuata... ...destek almak, idarenin takdir yetkisi ile mevzuatın emredici hükümleri...