Konuya ilişkin emsal kararlara ve bu konularla ilgilenen kişilerin yazdıklarına baktığımızda net bir uygulama birliğinin olmadığını, bazı kişilerin ısrarla geçmişe dönük fiyat farkı hesabı yapılarak, hesaplanmış olan fiyat farkının değiştirilmesinin mümkün olamayacağını ifade ettiklerini görmekteyiz.
geçmişe dönük - Arama Sonuçları
… Devamı
geçmişe dönük fiyat farkı , geçmişe yönelik fiyat farkı , ödenek aktarması , ödenek uygulamaları , süre uzatımı , yapım işlerinde fiyat farkı
Geçici hakedişler itirazi kayıt şartı arayan hükümlerin iptal edilmesi ile birlikte yüklenicilerin geçmişe dönük olarak hak talebinde bulunmasının önündeki şekil şartı kaldırılmış oldu. Bununla birlikte, Yargıtay kararlarında kesin hesaptan sonra geçmişe dönük olarak hak talebinde bulunulamayacağı ilkesi benimsenmiştir.
İş, herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin kabul edilip teslim alındıktan sonra, iş sahibi geçmişe dönük olarak gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder. İş sahibi, eseri herhangi bir çekince belirtmeksizin teslim aldıktan sonra, geçmişe dönük olarak gecikme cezası talep edebilir mi?
Yüklenicinin iş programının gerisinde olmadığı haller Yüklenicinin iş programının gerisinde olmadığı hallerde süre uzatımı verilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus, zaten hakedişe girmiş tutarların revize iş programında geçmişe dönük olarak azaltılmamasıdır.
...nde; süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programı ile ödenek dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri esas alınarak fiyat farkı...
023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …,
Revize iş programına göre fiyat farkı hesaplanması ise süre uzatımı verilmesi zorunlu durumlarda ileriye dönük olarak gerçekleştirilmektedir.
...1 nci revize iş programının geriye dönük hakedişlerdeki fiili gerçekleşme ve harcama miktarını değiştiremeyeceği, harcanması gereken ödenek tutarının, yeni yapılacak iş programında dilekçe tarihi baz alınmak suretiyle, en fazla dilekçenin verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe göre yeniden düzeltilemeyeceği...
KİK, mücbir sebep başvurusunu kabul ettiğinde, bu kararın geriye dönük olarak hukuki sonuçlar doğuracağını belirtmiştir.







