Konuya ilişkin emsal kararlara ve bu konularla ilgilenen kişilerin yazdıklarına baktığımızda net bir uygulama birliğinin olmadığını, bazı kişilerin ısrarla geçmişe dönük fiyat farkı hesabı yapılarak, hesaplanmış olan fiyat farkının değiştirilmesinin mümkün olamayacağını ifade ettiklerini görmekteyiz.

geçmişe dönük fiyat farkı , geçmişe yönelik fiyat farkı , ödenek aktarması , ödenek uygulamaları , süre uzatımı , yapım işlerinde fiyat farkı

İdarelerin, işin tamamlandığını tespit etmesine rağmen, daha sonra geçmişe dönük gecikme cezası talep etmesi, hukuki bir belirsizlik yaratmaktadır.

Başvuru sahibi firma, bu faturaların gerçeği yansıtmadığını, aşırı düşük teklif açıklamasının istenmesinden sonra geriye dönük olarak düzenlendiğini iddia etmiştir.

Geçici hakedişler itirazi kayıt şartı arayan hükümlerin iptal edilmesi ile birlikte yüklenicilerin geçmişe dönük olarak hak talebinde bulunmasının önündeki şekil şartı kaldırılmış oldu. Bununla birlikte, Yargıtay kararlarında kesin hesaptan sonra geçmişe dönük olarak hak talebinde bulunulamayacağı ilkesi benimsenmiştir.

İş, herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin kabul edilip teslim alındıktan sonra, iş sahibi geçmişe dönük olarak gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder. İş sahibi, eseri herhangi bir çekince belirtmeksizin teslim aldıktan sonra, geçmişe dönük olarak gecikme cezası talep edebilir mi?

İstisna: Geçmişe Dönük Düzeltmeler Eğer önceki aylarda yapılmış bir imalatın metrajı sonradan artarsa veya kesin hesapta fark çıkarsa, o artış miktarı imalatın yapıldığı ayın endeksiyle hesaplanır.

Bu anlaşmada tarafların birbirinden geçmişe dönük ceza ve tazminat talep etmeyeceği hüküm altına alınmış ve Belediye Meclisi bunu onaylamıştır.

Buradaki kritik detay şudur: 15 Yıl Kuralı, diploma hesabında bir tavan (üst limit) iken, iş deneyim belgelerinde bir geçmişe dönük geçerlilik süresidir.

Bu tarihte, geçmişe dönük olarak, yani ilandan önceki 3 aylık zaman diliminde bir rapor temin etmesi mümkün değildir.