...karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir. quot; İdare Kütüphane İşinde Gecikme Cezası Kesti Davacı yüklenici, Gümüşhane Üniversitesi ile...
gecikme cezası oranı - Arama Sonuçları
...geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir. ...sunulmaması) gerekçesiyle yok sayılmasının ve gecikme cezası çıkarılmasının mevzuata uygun olmadığına karar...
Kısmı 31.12.2020'de bitmesi gerekirken, 10.06.2023'te (891 gün gecikmeyle) bitmiştir. Kısım için uygulanmayan 891 günlük kısmi gecikme cezası kamu zararıdır.
...haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır. ...önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, gecikme cezaları ve kamu zararı sorumluluğu gibi ciddi riskleri...
Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi nedeniyle... ...süreye uyulmadığı için kararın geçersiz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini savunmuştur.
Yüklenici, bu belgeleri 7 gün gecikmeyle 11.07.2016 tarihinde idareye sunmuştur. ...quot; eylemine dayanarak iş başında bulunmama cezası kesilmesinin sözleşmeye uygun olmadığına karar...
İdare, sözleşmedeki günlük %1 ceza oranına rağmen gecikme cezası kesmemiştir.
...kaldırmıştır. Sayıştay, bu iki hususu birlikte değerlendirdiğinde, yani aykırılığın hem toplam alım içindeki oranının çok düşük olması hem de yüklenici tarafından sonradan düzeltilmiş olması karşısında, gecikme cezası uygulanmamasından dolayı bir kamu zararından bahsetmenin mümkün olmadığına hükmetmiştir.
...uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır.
...maddesinin … no’lu bendinde ise; “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır.