039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...şirket tarafından taahhütleri yerine getirirken idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı ileri sürülmektedir... 4735 sayılı Kanun'un Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri başlıklı Geçici 4.

...safhalarda yasa ve sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin de davacı tarafından hazırlandığını... ...sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdiğini, inşaatın tamamlanarak geçici kabulünün yapıldığını, yapılan uyarılara rağmen davalı idare tarafından iş...

Bununla birlikte, süre uzatımı verilen dönemde de yüklenicinin işi tamamen durdurmadığı ve kısmi imalat yaptığı da hakediş belgelerinden anlaşılmaktadır. ...maddesinin birinci fıkrasında, (1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde...

...2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir. ...fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine göre hazırlanan revize iş...