anahtar teslimi götürü bedel , birim fiyatlı iş , feshedilmeyen süre , fiziki gerçekleşme , fiziki oran yöntemi , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , sözleşmenin feshi
feshedilmeyen süre - Arama Sonuçları
… Devamı
Sözleşme süresi, işin kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi için temel bir yükümlülük teşkil eder. Süre Uzatımının Diğer Mali Sonuçları 5.1.
tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...
İdare, yükleniciye hem sözleşme bedelinin %19.4'ü oranında bir keşif artışı vermiş hem de bu keşif artışı için 35 gün süre uzatmıştır.
YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?
süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı
Yoğun Kış Şartları Gerekçesi Süre Uzatımı İçin Yeterli mi?
KİK'in Süre Ret Kararı İptal Edilse Bile Başvuru Bedeli İadesi Garanti Değil! Bu nedenle İddia (1) süre yönünden reddedilmiştir.
Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez!
Yüklenici, bu gecikmeler sırasında işi durdurmamış ancak daha sonra gecikmelerin toplam işe etkisi nedeniyle 197 günlük ek süre talebinde bulunmuştur.