Usulsüz Fesih: İdare, 4735/20(a) uyarınca 10 günlük usule uygun ihtar yoluna gitmeden, süre uzatım yazısındaki uyarıya dayanarak doğrudan sözleşmeyi feshetmiştir.
en az 20 günlük süre - Arama Sonuçları
… Devamı
Sayıştay'dan 20 Günlük Mücbir Sebep Başvuru Süresine... Kararın İlgili Kısmı (Karşı Oy Gerekçesinden) ... ...quot;yirmi gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunmasını zorunlu... Bu 20 günlük sürenin hak düşürücü... İdarelerin bu süreyi katı bir şekilde uygulaması beklenir.
Yükleniciye bu nedenle 99 gün ek süre verilmiştir. Özellikle 4735 sayılı Kanun’un 20. ... (a) bendinde düzenlenen en az 10 gün süreli ihtar şartı... Yükleniciye işe devam etmesi için kanuni bir süre tanınmamıştır. ...feshi işlemi usul yönünden (örn: 10 günlük ihtar şartının yokluğu) sakatlanmışsa... 20(a) ,
Hakediş gecikmesi idarenin sebebiyet verdiği bir kusur olduğundan, yüklenicinin YİGŞ'deki 20 günlük yazılı bildirim şartına uymaması, süre uzatımı hakkını ortadan kaldırmaz.
en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin... ...hâllerine özgü olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında... İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. maddesine istinaden feshedilmiştir. ...bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde süre verilmeksizin sözleşmenin feshedilebileceği... Nitekim Kanun'un 20.
Sözleşme süresi bittikten sonra, idarenin geriye dönük olarak sözleşme sürecinde işlenmiş yasak fiilleri tespit etmesi halinde, bu durum 20(b) kapsamında değerlendirilir ve yasaklama talebi için 10 günlük ihtar şartı aranmaz.
en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi
... durumda, Kanun'da belirtilen kırk beş günlük yasaklama süresinin hak düşürücü nitelikte ... gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 03/03/2022 tarihinde yasaklama kararı verildiği anlaşıldığından, Kanun'da belirtilen süreden sonra verilen yasaklama işleminde hukuka ... Gösterdi, İdare Yasaklama İstedi Bir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yapım işi ihalesini kazanan davacı, sözleşme imzalamaya davet ...
KİK, bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna karar vererek, idarenin 30.12.2024 tarihli sözleşmeye davet yazısının iptaline ve yasal sürelere uygun olarak (yani 10 günlük süre dolduktan sonra) yeni bir sözleşmeye davet yazısı gönderilmesine hükmetmiştir.
...sözleşme hükümleri ile tanınan en az 10 gün süreli ihtar sonrasında sözleşmenin... Danıştay'ın Hukuki Değerlendirmesi: Md. Bu, genel kuraldır ve 10 günlük ihtar zorunludur. 20(a) uyarınca 10 gün süreli ihtar çekmek zorundadır. 20(a) kapsamında mı, yoksa ihtarsız feshe yol açan Md. 10 günlük ihtar.