...08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ İşyerinin yükleniciye teslimi ” başlıklı 6 ncı maddesinde, “( ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel...

... gözetilerek en ekonomik olan rayicin tespit edilebileceği, Sözleşmesinde bulunmayan ve sonradan yapılmasına karar verilen yeni ... güncellenmesi ile yeni birim fiyatlara ihale tenzilatı adı altında indirim uygulanmasına ilişkin mevzuatında bir usul bulunmadığı ... açıklığa kavuşacağı, böylece yeni birim fiyat tespitinin yüklenici ile birlikte yapılabileceği, Değerlendirilmektedir ...

...göre “ Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; İdaresince onaylanan iş programının gerisinde kalındığına dair Kurulumuzca tespit yapılamayacağı, geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesinden idarenin yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin...

...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında; sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden itibaren, iş yerinde... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...

... olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde yaşanan ... gerektiğine, İdaresinin görüş ve değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından ... gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idareye ...

... yükümlülüğü içerisinde kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallara ve kamu hizmetinde kullanılan ... sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ... Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde cezaların ne şekilde düzenleneceği ...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat... 17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... kat asfalt sathi yapım işlerini üstlenmiştir.