Danıştay'dan Emsal Yasaklama Kararı: 7 Kez Süre Uzatımı Veren İdare, Yükleniciyi Yasaklayamaz! ...elerin, kendi kusurları nedeniyle tamamlanamayan işlerde, sorumluluğu yükleniciye atarak 4735 sayılı Kanun'u... ...gönderdiği yazıda projelerin onaylanmaması ve çiftliğin boşaltılamaması nedeniyle iş akışının yavaşladığını&quot...

Yüklenici SGK Priminden Yasal Muafiyetle Kâr Etti: İdare Bu Parayı Geri Alabilir mi? sözleşme konusu işte alt yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği ve emekli...

İdarenin Projeyi Geç Onaylaması ve Yolu Açmaması: Yüklenici Süre Uzatımı Alabilir mi? ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

Yargıtay'dan Teminat İadesine Ret: Yüklenici İşçisinin Yaptığı Kaza İdareyi Nasıl Bağlar? şahıs zararından yüklenicinin sorumluluğu) ile 11.4.1 maddesinin (idareye borcu olmama şartı...

İdare, bu yeni iş kalemi için bir fiyat tespiti yapmış ve yükleniciye ödemede bulunmuştur. ...belirlerken hangi belgelere dayanacağı ve özellikle yüklenicinin alt yüklenici (taşeron) faturalarının bu hesaplamada delil...

madde, belirli şartlar altında yüklenicilere sözleşmelerini feshedip tasfiye... Yüklenici, feshin haksız olduğunu ve teminatının iadesi gerektiğini belirterek dava açmıştır.

2- Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan (menfi zarar) yükleniciye tazmin ettirilir. ...öngörülmüş olduğu halde bu durumun neden ayrı bir başlık altında düzenlendiği ve yükleniciye yazılı gerekçe sunma...

...hakedişlerinden asgari ücret destek primi adı altında kesintiler yaptığını belirtmiştir. Yüklenici, 5510 sayılı Kanun'un geçici 68, 71 ve 75.

dolayısıyla ilgili yüklenicinin teminatından bu kapsamda doğrudan kesinti yapılamayacağı...& ...olmadığını ve yüklenicilerin teminatlarının hukuki güvence altında olduğunu teyit etmektedir: İdareler İçin: İdareler...