Ancak yukarıda açıklandığı gibi Kanun'un 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. 17'nin son fıkrası, yaptırım için Kanun'un 4. Madde 58 , 4734 sayılı Kanun Madde 17 , E.
4735 sayılı kanun - Arama Sonuçları
K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.
#039;daki sel felaketi dışındaki nedenlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. maddesindeki mücbir sebep hallerinden herhangi birisini teşkil etmemesi, sel felaketinin ise davacıya verilen 150 günlük süre içerisinde meydana gelmesi ve 4735 sayılı Kanunun 10. 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.
İdare, sözleşmeyi keyfi olarak değil, 4735 sayılı Kanun'un 19. Yasak Fiil veya Davranışlarda Bulunulması Teminatın gelir kaydedilmesine yol açan bir diğer önemli durum ise, yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanun'un 25. 4735 sayılı Kanun'un 21.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde imzalanan sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere mali mevzuatın da alanına girmektedir. 4735 sayılı kanun , damga vergisi , hakediş , Kamu İhale Sözleşmesi , Karar Pulu , KDV Tevkifatı , Mali Yükümlülükler , Stopaj
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun İLKELER başlıklı 4. 4735 sayılı kanun , Eşit Muamele , Hükümlerin Geçersizliği , ihale dokümanı , Kamu İhale Sözleşmesi , Kısmi Butlan , Rekabet İlkesi , sözleşme tasarısı
Kamu ihale sözleşmelerinin feshinde, idareler genellikle tüm kusuru yükleniciye (iş programının gerisinde kalma, işi süresinde bitirmeme vb.) yükleyerek 4735 sayılı Kanun kapsamındaki ağır yaptırımları (teminatın gelir kaydedilmesi, menfi zarar tazminatı) uygulama yoluna gitmektedir.
4735 sayılı kanun , ahde vefa , Denetim Yetkisi , hakediş , İdarenin Yükümlülükleri , Kamu İhale Sözleşmesi , kamu yararı , kesin teminat , yüklenicinin hakları
Bu kavramın temel dayanağı, Türk Borçlar Kanunu ve kamu ihaleleri için özel olarak düzenlenmiş olan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'dur. 4735 sayılı kanun , Hasar ve Hesabı Yükleniciye Ait Olmak Üzere , İdare Tarafından Fesih , kesin teminatın gelir kaydedilmesi , Namı Hesabına Yaptırma , sözleşmenin feshi
Kurul'un kararından, iki temel süre uzatımı nedeninin bir arada uygulanabileceği anlaşılmaktadır: İş Artışı Kaynaklı Süre (35 Gün): 4735 sayılı Kanun'un 24.