YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma... ...gösterilmesinin hukuka aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken bu sürenin aşıldığı... ...ortaklığı ile 03/01/2011 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.” “

Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle... Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. 9.4.1992 tarih ve 1992/1003 E., 1992/1753 K.

maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği, arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710.115,12 TL gecikme cezasının tahsil edilmesi gerektiği, İşe ait teknik şartnamenin bakım-onarım ve teknik destek başlıklı 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen “…

ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan dönem... Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen...

ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan dönem... Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük yasal süre içinde dava konusu işlemin tesis edildiği... 10.4.2019, E. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

...sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...02/2022-15/04/2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2021 % 10 2022 % 60 2023 % 30 ödenek tespit olunmuştur.

...Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin... havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı ...40 gün sürenin işin sözleşmesine göre bitim tarihi olan 10/02/2019 tarihine eklenerek yeni bitim tarihinin belirleneceği...