3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir.

Uygulama Yılı: 2010 2009 yılı Birim Fiyatı: … … TL Poz no: 30-10-7812:0-30 Metre arası temel sondaj deliği açılması, karot numune alınması Birim Fiyat Kitabı: DSİ Genel Müdürlüğü Uygulama Yılı: 2010 2009 Yılı Birim Fiyatı: …

Muayene kabul komisyonunca, teslim edilen sistemin eksik yönlerinin giderilmesi için yükleniciye sözlü olarak 10 günlük süre verilmesi ve bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi üzerine sözleşmenin feshedilerek yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...ve E-88941 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/12/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…

KARAR Açıklanan sebeplerle; Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA, oy birliğiyle karar verildi.

...2021 tarih ve 939402 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 17.10.2014 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 20.11.2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi”nde, uygulama projelerinin hazırlama bedelinin...

(Yüksek Fen Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 2022/110 sayılı görüşü) İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.

Ancak söz konusu işe ilişkin sözleşmenin 10. maddesi uyarınca feshedileceği bildirilmiştir. .-TL kâr mahrumiyet bedelinin 18.07.2007 tarihinden itibaren en yüksek ticari faiz ile birlikte İdareden tahsiline, .. bölümünde; “10.2.1. 10.2.3. 10.2.4.

039;a ortaklaşa ve zincirleme, (Sayıştay 4.Dairesinin 10.11.2020 tarih ve 242 sayılı kararı) Ödeme emri kapağında ve ödemeye esas hakedişlerde imzaları bulunduğu gerekçesiyle sorumlu tutulan kamu görevlilerinin yüklenici ile birlikte tespit edilerek idarenin onayıyla geçerli olan yeni fiyat tutanağında imzaları bulunmamaktadır.