...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden... ...talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. ...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...

...verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... ...önüne alınarak verilen 30 gün süre uzatımı kararı verildiği, Söz konusu ikmal inşaatının... ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29...

...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan... ...Verilen süre uzatımının Yüksek Fen Kurulu Kararı, KGM Karayolu Teknik Şartnamesi ve ... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim... sayılı kararıyla, (.. ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

B) Süre Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...kişilerin kamu zararına sebep olan süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programında...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021/118 sayılı kararı) Süre uzatımı verilmesi için yüklenici... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı) Yapılacak işin zorluğundan bahisle... ...iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

...yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi... ...içerisinde kalmak kaydıyla herhangi bir günde (örneğin 15 inci günde) tahakkuka bağlama işleminin... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı

...11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...