Sözleşme imzalandıktan kısa süre sonra Covid-19 pandemisi başlamış ve okullar tatil edilmiştir. ...Derece Mahkemesi, Covid-19'u mücbir sebep sayarak ve uyarlama koşullarının oluştuğunu belirterek davayı kabul... sayılı kararı , süresi dolduktan sonra açılan bir süre uzatımı davasının akıbetini netleştirmiştir.
sözleşme uyarlama davası - Arama Sonuçları
… Devamı
Giriş Ahde vefa (sözleşmeye bağlılık) ilkesi, sözleşme hukukunun temel taşıdır. Ancak bu hüküm, TBK'da düzenlenen uyarlama hakkını ortadan kaldırmaz.
Bu durumda mahkemece sözleşmenin uyarlanması niteliğinde olduğu kabul edilen zemin yapısının ihale aşamasında tespit edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının edimin, ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklar saklı tutulmaksızın ifa edilmiş olması sebebiyle uyarlama istenemeyeceğinden...
Ayrıca sözleşmenin 14.2 ve 3. ...ısı geri kazanım cihazı bulunduğunu iddia ederek alacak davası açmıştır. maddesi (Aşırı İfa Güçlüğü / Sözleşmenin Uyarlanması) kapsamında isteyebilir. ...Zorunluluğu: Yüklenici, TBK 138'e dayanarak fiyat farkı veya uyarlama talep edecekse, işi yapmaya devam ederken mutlaka...
TBK 480/II Götürü Bedel İçindir: Birim Fiyatlı İşlerde İdari Gecikmeler Uyarlama Sebebi Sayılır mı? birim fiyatlı sözleşme olduğu anlaşıldığından TBK’nın 480/II.
...yüklenicilerin karşılaştığı en temel sorunlardan biri, işi sözleşmeye uygun olarak bitirmelerine, geçici kabulü yaptırmalarına... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali davası açmıştır.
Yargıtay’dan Fiyat Artışı Uyarısı: Mücbir Sebep Değil ‘Aşırı İfa Güçlüğü’! (Fesih ve Uyarlama Farkı)
10) göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir . Sonuç: Yüklenici, uyarlama yoluna gitmeksizin doğrudan fesih yolunu seçerek haksız duruma düşmüştür. ...yüklenicinin doğrudan fesih hakkı olmadığına, uyarlama davası açması gerektiğine hükmeden Bölge Adliye Mahkemesi...
...çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerinde, sözleşme sona erdiğinde işçilerin kıdem tazminatlarının... İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinin Kararları İlk Derece Mahkemesi: Yüklenicinin davasını reddetti.
Sözleşme mi Teknik Şartname mi? Sorunun kaynağı şudur: Sözleşme Metni (Md. Taraflar arasındaki sözleşmenin 8. ...Adliye Mahkemesi kararlarını bozarak davanın (menfi tespit davasının) reddedilmesi gerektiğine (yani yüklenicinin borçlu...
İdarenin bu yola gitmeyip sözleşmeyi feshetmesi, kendisini fesihte kusurlu duruma düşürür. alacak davası , ortak kusur , sözleşme davaları , sözleşmenin feshi , tazminat , teminatın gelir kaydedilmesi









