davalı işveren tarafından feshinin haklı nedene dayanmadığı, haksız fesih nedeniyle davacı yüklenicinin Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun 24/son ve 29.maddesi ile sözleşmenin 29. ... İdareler İçin: Yüklenicinin kusuru olmaksızın sözleşmeyi feshetmek (haksız fesih), idare için çok ağır bir mali yüke dönüşebilir.

20(a) (taahhüdün yerine getirilmemesi) gerekçesiyle sözleşmeyi feshedebilmesi için, öncelikle yükleniciye durumun düzeltilmesi amacıyla en az 10 gün süreli, nedenleri açıkça belirten ve fesih sonucunu içeren resmi bir ihtar göndermesi zorunludur.

Bu nedenlerle, Pandemi gibi olağanüstü bir dönemde sözleşmesel fesih hakkının kullanılmaması, 5018 sayılı Kanun kapsamında bir kamu zararı olarak değerlendirilmemiştir. ... İdare, sözleşmedeki fesih ve teminat iradı maddesini uygulamadı.

Usulsüz Fesih: İdare, 4735/20(a) uyarınca 10 günlük usule uygun ihtar yoluna gitmeden, süre uzatım yazısındaki uyarıya dayanarak doğrudan sözleşmeyi feshetmiştir. ... Danıştay bozma kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , ihaleden yasaklama , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , taahhüdün yerine getirilmemesi , usulsüz ihtar

Fesih, sözleşmenin Kanun’da belirtilen veya genel hükümlerden kaynaklanan belirli şartlar altında sona erdirilmesi işlemidir. ... Eğer sözleşme, fesih yolu tercih edilmeyerek normal süresi içinde sona ermişse, bu yaptırımlar (teminat gelir kaydı ve yasaklama) uygulanamaz.

Yasal Çerçeve ve Temel Kavramlar Kamu ihale sözleşmelerinde fesih ve mücbir sebep halleri, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Analizin Sonucu Gecikme Cezası ve Fesih İlişkisi: Bir iş, sözleşmede belirlenen bitim tarihini geçirmiş olsa bile, eğer iş tamamlanmadan (örn: %80 seviyesinde) idareden kaynaklanan bir nedenle (bütçe yetersizliği, ödenek yokluğu vb.) feshedilirse, idare yükleniciden gecikme cezası talep edemez.