...temyiz isteminin kabulüne; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı, köy içi ulaşım yolunun...

...aykırılık teşkil ettiğinden usulüne uygun sayılamayacağı, bu nedenle davacının asıl davadaki taleplerinin yerinde olduğu, birleşen dosya açısından da eser sözleşmesi usulünce fesih edilmediğinden menfi zararın talep edilemeyeceği, birleşen davada davacı idarenin kötüniyeti ortaya konulamadığından, davacı yüklenici lehine birleşen...

...dönüştürülmemesi ve irad kaydedilmemesi hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 101. Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27. “Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.

Taraflar arasındaki sözleşme de nakdi bedelli olup tek yanlı irade beyanı ile feshedilebilir. ...idarece feshedildiğini, bu işlemin haksız olduğunu belirterek fesih işleminin iptâlini, teminat mektuplarının da nakde...

...başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık ...getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu, davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik...

Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ...hâllerine özgü olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında aynı durumun devam etmesi halinde... İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. Fesih bildiriminde sözleşmenin 20.

İşe ait Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… ...yapılmayan kısımları için belirlenen bu fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine, İlişkin bulunmaktadır...