Analizin Sonucu Kâr Kaybı (Müspet Zarar) İçin Kusur Şarttır: Yüklenicinin idareden kâr kaybı talep edebilmesi için, idarenin sözleşmenin feshinde kusurlu olduğunu ispatlaması gerekir (Örn: keyfi fesih, haksız fesih).

Dolayısıyla, sözleşme ihlal edildiğinde, idarenin güvencesi olarak sunulan belgenin tamamı, miktarına bakılmaksızın, gelir kaydedilmelidir. ... Bu kararla birlikte, yüklenicinin isteğiyle veya hatasıyla veya bankanın yanlışıyla yasal orandan fazla yatırılan kesin teminatın, sözleşme feshinde idareye bir ilave kazanç yaratmayacağı netleşmiştir.

En önemlisi, ek sözleşme idarenin evrak kaydına girmiş ve barkod numarası almıştır. ... Kararda, ek sözleşmenin idarenin resmi evrak kaydına girmiş olması da onama gerekçesi sayıldı.

İlk Derece Mahkemesi, ana sözleşmede idarenin ana yükleniciye kamulaştırma nedeniyle süre uzatımı verdiğini, taşeronluk sözleşmesinin 5.5. ... ahde vefa , akde tahammül süresi , geçici ifa imkansızlığı , kamulaştırma eksikliği , sözleşmenin feshinde haklı neden , süre uzatımı , taşeron sözleşmesi , teminat mektubunun iadesi , Yargıtay 6.

...quot; nitelikte olduğuna karar vererek, idarenin 30.12.2024 tarihli sözleşmeye davet yazısının iptaline ve yasal sürelere uygun olarak (yani 10 günlük süre dolduktan sonra) yeni bir sözleşmeye davet yazısı gönderilmesine...

Bir simülatör tedarik işinde, idarenin sözleşme gereği vermesi gereken teknik bilgileri vermemesi nedeniyle yaşanan gecikmede, Yargıtay yükleniciyi haklı buldu.

Ancak, ilk sözleşmenin idarenin kendi kusuru (örneğin hatalı proje veya elverişsiz zemin) nedeniyle ifa edilemediği başka bir mahkeme kararıyla sabitse, idare bu menfi zarar davasını açabilir mi?

Sözleşmenin feshinde her iki taraf kusurlu olduğunda, başka bir ifadeyle ortak kusur halinde taraflar birbirlerinden tazminat talebinde bulunamazlar...& ... 4735 sayılı kanun , geçiş izni , idarenin kusuru , kesin teminatın iadesi , menfi zarar , ortak kusur , sözleşmenin feshi , Yargıtay 15.