Karşı oyda da belirtildiği gibi, idarenin teknik şartnamedeki (personel sayısı gibi) bir hükme uyulmadığı için sözleşmedeki cezai şartı uygulama hakkı ve görevi saklıdır.

Bu nedenle, sözleşmedeki fesih ve teminat iradı işlemleri yapılmamış olsa dahi, 5018 sayılı Kanun kapsamında bir kamu zararı oluşmamıştır. Sözleşmedeki bir yaptırımın (fesih, teminat iradı) uygulanmaması tek başına kamu zararı yaratmaz; önemli olan, kamu alacağının (gecikme faizi/zammı dahil) tahsil edilip edilmediğidir.

Peki, sözleşme bedeli aşılarak iş artışına gidildiğinde, bu yeni imalatlar için yüklenici iş artış icmalinde yazmayan nakliye gibi giderleri idareden ayrıca talep edebilir mi?

2) Miktarı %20'yi ve sözleşme bedelinin %1'ini aşan iş kalemlerine sözleşmedeki (Md.

Ceza Kesinliği: Bildirim yapılmayan her gün için sözleşmedeki günlük ceza hakedişten kesilmelidir.

gerekir. Olayın Arka Planı: Feshedilen İnşaatta Hatalı Hesaplama Bir inşaat işine (han yapımı) ilişkin götürü bedelli sözleşme, yüklenicinin işi geciktirmesi ve programın gerisinde kalması nedeniyle iş sahibi (davacı) tarafından feshedilmiştir. Bulunan bu fiziki oran (%42), sözleşmedeki toplam götürü bedel ile çarpılır.

Giriş: Sözleşme İmzalandı, Peki İş Ne Zaman Başlıyor?

Bu nedenle, fesih sürecindeki her adımın, özellikle de bildirim ve tebligatların usulüne uygun yapılması büyük önem taşır. Kamu ihale sözleşmelerinin feshi, hem idare hem de yüklenici için ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğuran bir işlemdir.

Bu durum, sadece ilk isteklinin çekilmesi halinde idarenin kendileriyle sözleşme imzalama ihtimalini yaratır.