sözleşme dışı ilave işler yönünden de; Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. Yüklenici, işi gecikmeli bitirmiş; idarenin hakedişleri geç ödediğini, haksız gecikme cezası kestiğini, bakiye alacağını ödemediğini ve sözleşme dışı fazla imalatlar yaptırdığını iddia ederek dava açmıştır.
sözleşme dışı - Arama Sonuçları
… Devamı
maddesi hükümlerine göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi gerektiği ve 2012 yılı serbest piyasa rayiçleri ile bedelinin 879.377,80 TL olduğu gerekçesiyle davanın bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmiştir.
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, vekâletsiz iş görme gibi Borçlar Kanunu hükümlerine dayanarak sözleşme dışı alacaklarınızı hukuki zemine oturtmanızı sağlar.
Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, sözleşme kapsamındaki fazla imalat bedeli talebi, sözleşmedeki fiyat farkı istenemez hükmü gerekçe gösterilerek hatalı bir şekilde reddedilmiş; sözleşme dışı ilave işlerin bedeli ise YİGŞ Madde 22'ye göre değil, yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanmıştır.
maddesi kapsamında sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. anahtar teslimi götürü bedel , fore kazık , ilave iş , Sözleşme Dışı İş , Sözleşmenin Yorumu , teknik şartname , vekaletsiz iş görme , YİGŞ Madde 22 , Zemin İyileştirme
Sözleşme imzalandıktan sonra ihale dışı bırakılma hallerinin tespiti halinde kesin teminatın gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği.
Yargıtay'dan Götürü Bedelde Ezber Bozan Karar: %10'u Aşan Sözleşme Dışı İmalatın Bedeli Nasıl Ödenir? Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme ve projede olmayan bir imalatın (sözleşme dışı iş) yapılması durumunda, bu işin bedelinin nasıl ödeneceği en tartışmalı konulardan biridir.
Bu nedenle, projedeki alan ile fiili alan arasındaki fark, götürü bedele dahil bir iş değil, sözleşme dışı fazla imalat niteliğindedir ve bedelinin yükleniciye ödenmesi gerekir. anahtar teslim götürü bedel , fazla imalat , idari şartname madde 12 , metraj farkı , Proje Hatası , sözleşme dışı imalat , Yargıtay 15.
Yüklenici ise bu imalatların ne Uygulama Projesinde ne de Mahal Listesinde yer almadığını, bu nedenle sözleşme dışı ilave iş olduğunu belirterek ek bedel talebinde bulunmuş, idarenin reddetmesi üzerine dava açmıştır.
Buna göre, Kanunda açıkça belirtilen sınırlı istisnai haller dışında, sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez . Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 SK) uyarınca düzenlenen sözleşmelerde temel prensip, yasalarda açıkça belirtilen sınırlı durumlar dışında hüküm değişikliği yapılamamasıdır.









