YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! ...finansal akışlarını doğrudan etkileyen hakediş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, sözleşmelerde... YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. 29/4 kapsamında (ödenek yetersizliği benzeri) bir süre uzatımı nedenidir. Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?

Dolayısıyla verilen süre uzatımında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır...& 29'da sayılan süre uzatımı gerekçelerinden biri olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.

...sözleşmede belirtilen sürelerde (onay, tahakkuk ve ödeme) yapamamasıdır. 39'da) belirtilen sürelere uyamamıştır. Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı... ...uzatımı alabilir miyim? ve Bu süre uzatımı için fiyat farkı alabilir miyim?&quot...

...039;dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim... ...işleri sözleşmelerinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi yüklenicilerin finansmanını... Yükleniciler bu durumda süre uzatımı talep ettiklerinde, idareler genellikle... 29 kapsamında net bir süre uzatımı sebebidir.

Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme... ...u ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurul... Ancak asıl sorun, bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağıdır. ...sayısını (örn: 574 gün) bularak bunu süre uzatımına eklemektedir.

...sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md. dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın...

...sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md. dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın...

...quot; Sözleşmeye Aykırı 121 Günlük Süre Uzatımı Bir lise ve yurt yapım işinde, sözleşme... ...uzatımı) dayanarak hakediş düzenleyen veya ödeme emri belgesini imzalayan kamu görevlilerinin... ...ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının...

...sözleşmeleri, taahhüt edilen işin belirlenen süre zarfında tamamlanması esasına dayanır... ...ilişkin yükümlülüklerini (örneğin avans ödemelerinde, yer teslimi gereken hallerde yer... Mal alımlarında süre uzatımı esasları, genel olarak Kamu İhale Sözleşmeleri... ...yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu işin gecikmesi halinde verilir.