2886 sayılı Kanun , fatura tarihi , gecikme cezası , karşı oy , KDV istisnası , mal alımı , muayene ve kabul komisyonu raporu , Sayıştay kararı , teslim tarihi , yatırım teşvik belgesi
muayene ve kabul komisyonu tarihi - Arama Sonuçları
… Devamı
Mal alımı ihalelerinde, muayene ve kabul komisyonu raporları sözleşme sürecinin en kritik belgeleridir. ... Yüklenici firma, 20/05/2017 tarihinde malzemeleri teslim eder ve Muayene Komisyonu malzemelerin muayenesinin yapıldığı ve şartnameye uygun olduğu yönünde rapor düzenler.
Ara denetim yapan personel, muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir; ancak, muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilen personelin tamamının ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulması mümkün değildir.
Sürekli nitelikteki işlerde, muayene ve kabul komisyonu işyerine gidip fiziki inceleme yapmaz. ... ...idare hizmetin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hizmetin kabulünü yapabilir. ... Ayıplı Hizmet , hakediş ödemeleri , hizmet alımı , kısmi kabul , kontrol teşkilatı , Muayene ve Kabul Komisyonu , sorumluluk , Sürekli Nitelikte Hizmet
İdarenin Savunması ve Sayıştay'ın Tespiti Sorumlular, muayene kabul tutanağındaki 13.07.2023 tarihinin sehven yazıldığını, asıl tarihin 13.01.2023 olduğunu, faturanın ise yüklenicinin iş yoğunluğu... ... Sayıştay, takdiren %30 tavanı uygulayarak bu tutarın sorumlulara (Muayene Kabul Komisyonu dahil) zimmetlenmesine karar verdi.
İş Zamanında Bitmiş Ama Komisyon Gecikmişse: Yüklenici işi süresinde tamamlamış, ancak idare komisyonu göndermekte gecikmişse, komisyon yine de işin gerçekte bittiği tarihi tespit eder ve bu tarihi itibar tarihi olarak kabul eder.
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( ... ...tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.”,
Uygulamada bu iki tarihin farklı olmasının birkaç temel nedeni vardır: Eksik ve Kusurlu İşler: Yüklenici işi bitirdiğini beyan etse de, kabul komisyonu yaptığı incelemede kabule engel olmayan ancak tamamlanması gereken eksiklikler tespit edebilir.
Kusurların Giderilme Prosedürü Kabule Engel Olan Kusurlar: Kabul komisyonu, inceleme sonucunda işi kabule uygun bulmadığı takdirde, mevcut durumu ve işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. ... Kesin Kabulün Kapsamı: Kesin kabul komisyonu, geçici kabuldeki esas ve usullerle işi inceler ve muayene eder.
... için bir hak daha tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ... sözleşmedeki hükümde yer alan muayene kabul aşamasında idarece kabul edilmeyen ... yerine getirme ihtimali bulunmadığının kabulü gerekmekte olup bu hâliyle ihale dokümanı ... gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz ...









