Mal alımı sözleşmelerinde süre uzatımı, yalnızca yüklenicinin kusuru dışındaki mücbir sebepler veya idarenin kendi yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu işin gecikmesi halinde verilir. ... fiyat farkı , gecikme , KİSK , mal alımı , mücbir sebep , Sözleşme süresi , süre uzatımı

Süre Uzatımının Diğer Mali Sonuçları 5.1. ... Süre uzatımının temel mali sonuçları arasında revize iş programı düzenlenmesi ve özellikle fiyat farkı hesaplamalarının bu yeni programa göre yapılması yer alır.

kamu zararı oluşmamıştır. Teslim Edilmeyen Trambüsler ve Yasal Süre Uzatımı Bir mal alım (trambüs) projesinde, yüklenici 2018 yılı sonu itibarıyla malları teslim edememiştir.

Sayıştay'da Görüş Ayrılığı Yaratan Gecikme Cezası Mal alımı ihalelerinde işin süresinde tamamlanıp tamamlanmadığının tespiti, gecikme cezasının uygulanması için hayati önem taşır.

Şikayet Süreçlerinin Teklif Geçerliliğine Etkisi İncelenen karara konu olan olayda, 10.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen bir mal alımı ihalesinde teklif geçerlilik süresi 60 takvim günü olarak belirlenmiştir.

...başlaması için yapılan tek seferlik maliyetlerdir (Örn: Ofis kurulumu, araçların satın alınması, şantiye tefrişi, ofis cihazlarının alımı). ... ... özellikle birim fiyatlı sözleşmelerde süre uzatımına giden yükleniciler için hayati önem taşımaktadır ... Giderlerinizi Talep Edin: İdare kusurundan kaynaklanan süre uzatımlarında, yükleniciler sadece doğrudan imalat ... idareye sağlanan hizmetler gibi dolaylı maliyet kalemleri için de ek bedel talep edebilirler ...

Teknik Belgelerin Verilmemesi Süre Uzatımı Nedenidir. ... ...işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir. Simülatör Alımında İdarenin Bilgi Vermemesi ve Kesilen... ... Mahkeme, idarenin mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik...

Yapım ve hizmet alımı ihalelerinde genellikle matematiksel formüllerle bir sınır değer hesaplanır ve bu değerin altındaki teklifler otomatik olarak sorgulamaya tabi tutulurken, mal alımı ihalelerinde süreç farklı işlemektedir.