Kurul, KDV tevkifatı uygulanmamasının da tek başına işin niteliğini belirlemede kesin bir delil olamayacağını değerlendirmiştir.

...göre: Hukuki Güvenlik: Noter onayı, sözleşmenin taraflarını, tarihini ve bedelini kesin delil niteliğinde sabitleyerek hukuki güvenliği sağlar ve sahteciliği önler....

Kamu ihale dokümanlarının açık, net ve kendi içinde tutarlı olması, hukuki belirlilik ilkesinin bir gereğidir.

...farkı öngörülmeyen anahtar teslimi götürü bedelli bir yapım işinde, 2014 yılında proje değişikliği nedeniyle zemin çivisi yapılması imalatına ihtiyaç duyulmuştur... Bu yöntemle belirlenen bir fiyat üzerinden yapılan ödeme, kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı değildir ve kamu zararı oluşturmaz.

Sözleşme bittikten sonra, 14/02/2023 tarihinde yapılan kesin hesap kontrolleri sırasında, idare yüklenicinin sözleşme süresi içinde ciddi ihlaller...

Mahkemeler, yüklenicinin teminat iadesi, ödenmeyen hakediş alacağı ve teminat kesintisi taleplerine ek olarak 245.700 TL tutarındaki haksız fesihten kaynaklanan...

Bu belgenin alınma süreci, idarenin önceden onayı, işin kabulü ve kesin hesaplar üzerinden hesaplama gibi detaylı adımlar içerir.

...farkı verilmeyecek kaydıyla çıkılan işlerde, idareden kaynaklı gecikmeler (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi, inşaat sahasının değiştirilmesi) yüklenicileri... ...Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) aşırı ifa güçlüğü (emprevizyon) ilkesine dayanarak ek bedel talep edebilir mi?