YFK'dan Kritik Karar: Götürü Bedel İş Eksilişinde İhale Tenzilatı Uygulanamaz! Anlaşmazlık, idarenin bu iş eksilişinin bedelini hesaplama yönteminden kaynaklanmıştır. ...genellikle yüklenicinin ihale tenzilatı (kırım oranı) üzerinden hesaplama yaparak daha fazla kesinti yapma...

Danıştay'dan Emsal Karar: İşe Geç Başlansa Bile Sözleşme Bedeli Revize Edilemez! sözleşme bedelinin yeni iş süresine göre revize edilmesine imkan bulunmadığından, davacının; ..

... izlenmesi gereken yolu ayrı ayrı ve net bir şekilde ortaya koyarak kararı bozmuştur: Sözleşme Kapsamındaki Fazla İmalatlar İçin İkili ... Kısım: İmalattaki artışın, sözleşme bedelinin %10'u oranındaki iş artışı sınırı içinde kalan kısmı , YİGŞ Madde 21 uyarınca sözleşme fiyatlarıyla (yani sözleşme bedelinin bir parçası olarak) hesaplanmalıdır.

Kararın İlgili Kısmı (Sözleşmedeki Çelişkili Hüküm) Malın belirtilen sürede teslim edilmemesi veya talep edilen miktardan eksik teslim edilmesi durumunda, gecikilen her bir takvim günü için toplam sözleşme bedelinin onbinde 5’i (0,0005) oranında ceza kesilecektir. (Sözleşme Md.

41 ve 44) ise cezanın “eksikliklerin durumuna göre” ve “belli bir oranında” uygulanacağını belirtiyordu. eksik imalat , gecikme cezası , kalan iş bedeli , muhammen bedel , toplam sözleşme bedeli , Yargıtay 15. sayılı kararı , bu konuya (karşı oya rağmen) yüklenici lehine bir yorum getirmiştir.

Sözleşmede Belirlenen Kâr Oranı Yeni Birim Fiyatta Değiştirilebilir mi? Bu analizde, Yüksek Fen Kurulu'nun 16.02.2022 tarihli ve 2022/43 sayılı kararını inceliyoruz.

KİK, bu kararı yerinde bularak başvuruyu reddetmiştir. İşçilik için bir bedel teklif ettiyseniz, işçilik açıklamanız o bedeli (veya altını) tevsik etmelidir. Kararın İlgili Kısmı ...

Götürü bedel (anahtar teslim) sözleşmelerde temel prensip, bedelin sabit olmasıdır. ...sözleşmenin götürü bedelli olduğu gözetilerek yapılan işin fiziki oranı belirlenip ... İlk Bozma Kararı: Yargıtay Hesaplama Yöntemini Tarif Etti Dava ilk olarak Yargıtay 15.