...düzenleme yapıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye... ...isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir... ...uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek... c) Yüklenici tarafından, bu şartname...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir... ...olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi... ...arasında çelişki bulunması durumunda bu sıraya bağlı kalınarak... ...işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların... ...fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık... ...rağmen bir ödemede bulunmak durumunda kalırsa yüklenici bu...

...sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. ...ayrı işte aynı zaman diliminde çalıştırılmasının mümkün... Tam aksine yüklenici firma …Ltd. - Ortada bir kamu zararı olmalıdır.

...edilmediği, yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin... ...alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde... ile alt yüklenici USAL Yapı Dek.

...kıvılcımların kat boşluğundan düşerek alt katta bulunan teknik ve depo... ...2018 tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun... Yüklenici sözleşmesine göre... ...kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için...

...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... ...cezası uygulanmadığı için, kamu zararına sebebiyet verildiği... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı... ...kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için...

Kamu ihalelerinde 4734 ve 4735 sayılı... ...sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhaleleri Yönetmeliği ekindeki... ...tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu... ...yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici 1 (bir) günü... ...bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğu, İdaresinin görüş...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun... ...iade edileceği hususu hüküm altına alınmakla birlikte, bu... ...tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak...