YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... tarihli dilekçe ile ... ...ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı... ...addesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...02/07/2018 tarihine kadar imalat girdilerinde beklenmeyen... ...İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... ...Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... ...ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62... ...açıklanabileceği, idarelerin ihaleye esas projeleri bu niteliklere... ...için ayrı ayrı döşeme imalatı malzeme açılımlarının... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği... (Yüksek Fen Kurulunun 24.03.2021 tarih... ... görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra...

...aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ...söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak... TL kamu zararının; Süre Uzatım... ...üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak... ...iş programında öngörülen imalatların tamamım yapamadığı...

...ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile... ...incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen... ...anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince... ...yüklenicinin iş artışı yapılan imalatlar ile açık ve kapalı... ...bulundurularak karar ihdas edilmektedir.

...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanacağı... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...farkı verilemeyeceği belirtilmektedir. ...mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... ...için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname... ...iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler... Süre uzatım onayının ... ...tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine... ...esasen alçıpan asma tavan imalatı için yapılan iş... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. TL kamu zararı oluşmuştur. ...şartlarını dikkate alarak 72 gün ek süre vermiş ve iş bitim...

...adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde... ...görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... ...13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı...

...a, Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... Ancak bir kamu kuruluşunun gerçek veya tüzel... ...dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir... ...tarihteki mahalli rayiçlere göre imalat bedellerinin ödenebileceği... ...prosedür yürütülerek yani ihale ve ilan, pazarlık ya...

...uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… TL ödenek tahsis edildiği anlaşılmaktadır. imalat + ihzarat) bedeli ödendiği, … 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği...