Kamu ihale sözleşmelerinde idarelerin, yüklenicinin taahhüdünü yerine... Danıştay'ın Gerekçeli Onama Kararı: Fesih İhtarı Usulsüz! Bu şartın yerine getirilmemesi, idarenin tüm işlemlerini hukuken sakatlayabilir.

...Karar: Sözleşme Feshedildiyse Gecikme Cezası İstenemez Eser sözleşmelerinde taraflardan birinin temerrüdü (borcunu... Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. ...sözleşmeyi feshetmesine rağmen, aynı zamanda işin gecikmiş olması nedeniyle gecikme cezası (hukuki tabiriyle...

maddesi uyarınca idareden kaynaklanan nedenlerle iş eksilişi yaparak sözleşmeyi feshetmiştir. Sayıştay: Gecikme Cezası İş Tamamlanırsa Uygulanır, Fesihte Değil Sayıştay 6. Sayıştay'dan Emsal Karar Yapım işi sözleşmelerinde iş programının gerisinde kalınması, idareler...

Kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi, idareye fesih ve yasaklama hakkı tanıyan en temel durumlardan biridir.

Kamu ihale sözleşmelerinde, işin sözleşme bedelinin %80'inden... maddesinin son fıkrasına dayanarak idareden kâr kaybı tazminatı talep etmiştir. Yargıtay'ın Nihai Kararı: Madde 24 Fesih İçin Değil, İş Eksikliği İçindir Yargıtay 15.

Bu yönteme göre: Kalan İş Tespiti: Önce, fesih anında kalan imalatların neler olduğu belirlenir. sayılı kararı incelenmiştir.

...bırakılması durumunda yüklenicinin ne kadar alacağı (veya iş sahibinin ne kadar fazla ödediği) sıklıkla uyuşmazlık... Analizin Sonucu Götürü Bedel Fesih Hesabı Tektir: Yüklenici işi eksik bırakırsa alacağı...

yükleniciler de fesihte kusurludur. madde uyarınca %10'u aşan iş artışlarında tasfiye yoluna gitmeyen idarenin sorumluluğu kritik önem taşır.