...sözleşmesine eklemeyerek davacı yüklenicinin ihale sözleşmesine göre almış olduğu sigorta primlerini... İdareler, hakedişleri bu maliyet analizine göre (örn: Asgari Ücret + % ...sayılı Kanun'daki yasal muafiyetleri (örneğin Sosyal Güvenlik Destek Primi'...

maddelere göre işlem yapılacağını açıkça belirtmiştir. ...taahhüdünü yerine getiremeyen bir yüklenicinin, hem sözleşmesini kaybetmesi hem de kusurlu bir yüklenici...

...derecede artmasını gerekçe göstererek sözleşmesini 09.07.2021 tarihinde mücbir sebep... ...sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını (örneğin ek fiyat farkı veya bedel artışı... ...olarak kârsız hale gelmesi ile işin yapılmasının imkansız hale gelmesi&quot...

İhale sözleşmesi imzalandıktan sonra İdarenin yükleniciden... maddesine göre iş programının hazırlanması ve onayı kritik bir süreçtir. ...gecikme cezası (sözleşmede yazan ceza oranı, örneğin onbinde 3 veya 6) uygulamaya başlar...

...üstün tutulacağını gösteren bir delil sözleşmesi niteliğindedir. Örneğin, teknik şartnamede bir giderin idareye... Teknik Şartname'deki aksi yöndeki hüküm, bu çelişki karşısında uygulanamaz.

...Otobüsle Yolcu Taşıma Hizmet Alımı sözleşmesini, iş barışını bozacağı... ...fesih, idarenin keyfi veya haksız bir kararına (örneğin iş barışını bozacağı&quot... Bu karar, iki zararın birlikte istenebileceğini netleştirmiştir.

bir iş olmadığı, Belediyece 4735 sayılı Kanun'un 20. ...talebinde bulunduğunda, 3 aylık hizmet alım sözleşmesi zaten sona ermiştir. ...İdareler İçin: Sözleşme süresi bittikten sonra (örneğin kesin hesap, kesin kabul veya denetim...

...Yerine Takdiri Süre Uzatımı Bir yapım işi sözleşmesinde yüklenici, 4735 S.K. TL) iken, fiilen yapılan iş ... olarak belirlemiştir. Sorumluluk: Formülün üzerinde, takdiren (örneğin 90 gün gibi) süre uzatımı verilmesi...