Ancak kanun koyucu, bu denli büyük bir iş eksilişinin yüklenicinin genel giderleri ve kârlılığı üzerindeki olumsuz etkisini göz ardı etmemiş ve özel bir tazminat formülü geliştirmiştir.

quot;kalan işlerin maliyeti veya işin %X'i kaldı, o halde %Y'si yapıldı gibi parasal oranlamaya dayalı hesaplamalar Yargıtay tarafından kabul edilmemektedir.

Fiili durum (yani hizmetin daha az yapılacak olması), sözleşme imzalandıktan sonra mevzuata uygun olarak iş eksilişi yoluyla yönetilmelidir.

İş artışı/eksilişi yapılması. ... Özellikle ödenek yetersizliği gibi idareden kaynaklanan gecikmeler, yükleniciye süre uzatımı hakkı tanırken, bu durumun revize iş programı düzenlenmesiyle fiyat farkı hesaplamasına dahil edilmesi gerekmektedir.

...onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması veya ödenek dilim değişikliği yapılması gibi durumlarda, yüklenici, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak... ... Süre uzatımının temel mali sonuçları arasında revize iş programı düzenlenmesi ve özellikle fiyat farkı hesaplamalarının bu yeni programa göre yapılması yer alır.

Artık bir projeyi tek başına tamamlamak zorunda kalan ortak, artan sorumluluğunun ve performansının karşılığını, yeni ve adil bir hesaplama formülüyle iş deneyim belgesine yansıtabilecektir.