...gecikmesinin temel nedeninin idarenin kendisi olduğu (altyapı hazırlıklarındaki yetersizlikler... Dairesi, denetçi iddiasını ve kamu zararı çıkarımını reddetmiştir. ...programının gerisinde kalınması, idareler ile yükleniciler arasında sıklıkla gerilime neden...

Sözleşme imzalanmış ancak davacı firma süresinde taahhüdünü yerine getirmemiştir. ...aykırı olarak ihale yetkilisine (daha alt bir makama) yetki vermiştir. ...bir ihalede, sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici taahhüdünü yerine getirmezse (4735...

İş Programı Gecikti Diye Yüklenici Hemen Yasaklanır mı? maddesi uyarınca sözleşmeyi feshetmiştir. 20'ye göre feshedilmişse, Md. İdarenin, yüklenicinin kalan sürede (personel, ekipman artışı vb.

08.08.2019 tarihinde yapılan değişiklikte de bu ifade korunmuştur. Bu düzenleme açık bir şekilde yüklenicilerin aleyhinedir. ...çoğu iş kalemlerinde resmi birim fiyatların altında teklif vermekle birlikte, bazı iş kalemlerinde... ...bedel sözleşmeleri kapsayıp kapsamadığının tartışılması gerekmektedir.

KİK: İdare Sorumluluğunu Sözleşmeyle Yükleniciye Yükleyemez! ...quot; başlıklı 4'üncü maddesinde hüküm altına alınan eşit hak ve yükümlülükler ilkesine... KİK, bu iki temel mevzuata aykırılık nedeniyle ihalenin iptaline karar vermiştir.

Kamu ihalelerini kazanmak, yükleniciler için sürecin sadece yarısıdır. ...davalı kooperatifin (iş sahibi) sorumluluğu altında yapılacak olan 520 Milyon TL keşif bedelli... Çünkü hukuken ortada kâr edilecek bir iş başlamamıştır. İdarenin (kooperatif) maliyet artışı ve ağır kredi şartlarını gerekçe...

sayılı kararı incelenmiştir. belirlenip hüküm altına alınması gerekir...& Yerel mahkeme davayı reddetmiştir. ...planı) dayanarak bir imalatı talep etmesi, yükleniciler için ciddi maliyet riskleri doğurur...

Asgari Ücret Artışı ve Sözleşme Bedelinin Uyarlanması... sayılı kararı incelenmiştir. Somut olayda, davalı yüklenici idarenin talebini açıkça kabul etmiştir. Davalı yüklenici bu davayı kabul etmiştir.

İş artışı hükümleri özel sektör sözleşmelerinde... ...sektörde bir ana müteahhidin altında taşeron (alt yüklenici) olarak çalıştıysanız da iş... Ancak burada işiniz biraz daha zordur. Ana yüklenici ile aranızdaki sözleşmenin Noter Onaylı olması şarttır. Özel sektörde yapılan her iş kabul edilmez.