Yüklenicinin kusuru olmaksızın katlandığı bu maliyetin (boş foraj) ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Zemin iyileştirme projelerinde, özellikle jet grout gibi imalatlarda, poz tariflerinin neleri kapsadığı (delgi, enjeksiyon vb.) büyük önem taşır.

Analizin Sonucu İdare, yüklenicinin kusuruyla (4735 Md.

Ortak Kusurun Hukuki Sonucu: Tazminat Talep Edilemez, Verilenler Geri İstenir Yargıtay, sözleşmenin ifa ... tazminat isteme hakkı bulunmamasına karşın, verdiklerinin iadesini ve yapmış oldukları imalatların bedelini talep etmeleri mümkündür. Bu ilke uyarınca: Taraflar birbirlerinden kâr ...

Buna rağmen idare, yükleniciye imalat yapılmasına engel bulunmayan yerlerde çalışmadığı gerekçesiyle ihtar çekmiş... Verilen yasaklama kararı, olayın niteliği ve idarenin kusuru dikkate alındığında ölçülülük ilkesine aykırıdır.

Bir yükleniciden, ödemesi yapılmadığı halde aynı hızda imalata devam etmesi beklenemez. İdarenin kendi kusuru nedeniyle oluşan bir gecikmeyi, yüklenicinin kusuru olarak yorumlaması hukuken kabul edilemez.

Dolayısıyla sözleşmenin ifa edilememesi ve feshinde hem davacı hem davalının kusurlu olduğu, ortak kusurun bulunduğu anlaşılmaktadır. Ortak kusur durumunda, yüklenici sadece fiilen yaptığı imalatların bedelini ve sözleşme için yaptığı doğrudan masrafları geri isteyebilir.

...projeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunulmuş, ancak idare inceleme gerekçesiyle imalatları durdurmuş ve projeleri yaklaşık 4 ay sonra onaylamıştır. Sayıştay: Yüklenicinin Kusuru Yoksa Süre Uzatımı Haktır Sayıştay Temyiz Kurulu, olayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29.

sayılı kararı , idarenin rızası ve yazılı oluru olmayan proje dışı imalatların bedelinin ödenmeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştur.