...edilmediği dikkate alındığında her ne kadar idarenin yüklenicinin fesih ve tasfiye talebini kabul zorunluluğu bulunmasa da, idare kararları keyfiliğe yol açamayacağından sözleşme konusu işin mahiyeti yönünden özellikle 4735 sayılı... ... ...Zincirleme Sonuç Doğurur: İdarenin tasfiye talebini haksız yere reddetmesi, yüklenicinin işe devam edememesine yol açarsa, idarenin bu durumu gerekçe göstererek yaptığı yüklenici kusuruyla fesih işlemi haksız hale...

Bu madde, idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi halinde süre uzatımı... ... Bir yapım işinde idare, hakediş ödemelerini zamanında yapamadığı için (ödenek yetersizliği vb.) yükleniciye süre...

Üstelik idare, iptal edilen işi yeniden ihaleye çıkardığında, yeni yükleniciden bu bedel tekrar tahsil edilecek... ... ...İçin: Bu karar, özellikle sözleşmesi kendi kusuru dışında (idarenin feshi, mücbir sebepler, yargı kararları vb.) sona eren yükleniciler için emsal niteliğindedir. ... ...e ödediği sözleşme bedelinin onbinde beşi tutarındaki payın, sözleşme yüklenicinin kusuru olmaksızın feshedilse dahi hiçbir durumda iade edilmemesi kuralı...

...ve Ceza Bir ambulans helikopteri kiralama hizmet alımı işinde yüklenici firma, sözleşme kapsamındaki 4 ayrı bölgede... ... ...cezası , hizmet alımı , idarenin onayı , mücbir sebep , öngörülemezlik , süre uzatımı , tedarikçi hatası , Yargıtay Kararı , yüklenicinin kusuru

...Olayın Arka Planı: KİK Kararıyla Tasfiye Edilen Yol İşi Davacı yüklenici, Karayolları Genel Müdürlüğü (İdare) ile 2012 yılında bir yol yapım işi sözleşmesi imzalamıştır... ... ...bozmuştur: İdarenin Kusuru Yoktur (Kusursuz İmkansızlık): Yargıtay, idarenin KİK ve Mahkeme kararları sonucu zorunlu olarak sözleşmeyi tasfiye ettiğini belirtmiştir...

...yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ve bu nedenle gecikmelerin meydana gelmesi halinde, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin en az gecikilen süre... ... Hakedişlerin geç ödenmesi yükleniciler açısından süre uzatım hakkıdır ve idarenin kusurudur.

Ancak feshin sadece yüklenici kusurundan değil, idarenin de hatalı işlemlerinden kaynaklanması durumu karmaşıklaştırır. ... Bir okul yapım işinde idarenin %10'u aşan iş artışına rağmen sözleşmeyi tasfiye etmemesi ve yüklenicinin de işi %25 seviyesinde durdurması üzerine sözleşme feshedilmiştir.

29/4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi... ... ...Sayıştay Temyiz Kurulu, bir belediye işinde, yüklenicinin çalışmasına engel olan İller Bankası altyapı çalışmalarının (başka bir idarenin gecikmesi) Yapım İşleri Gene...