eser sözleşmesi , idarenin yararına olan iş , ihalesiz iş yapma , kamu ihale kanunu , mahalli piyasa rayiçleri , sözleşmesiz imalat , TBK 526 , vekaletsiz iş görme , Yargıtay Kararı

Analizin Sonucu Götürü bedel işlerde, idarenin yazılı talimatı olmasa dahi, idarenin bilgisi dahilinde veya onaylı revize projeye göre yapılıp idarenin yararına olan sözleşme dışı imalatların bedeli talep edilebilir.

...işin devamı için yapılması zorunlu olan imalatlardır. sayılı kararı incelenmiştir. ...iş görme hükümleri uyarınca, iş sahibinin yararına olması koşuluyla, mahalli piyasa rayiçlerine... 526 vd.) olarak tespit etmiştir. quot;iş sahibinin (idarenin) yararına olması**dır.

29'da sayılan süre uzatımı gerekçelerinden biri olmadığını tespit etmiştir. ...Çalışmasıydı Dava, sorumlular ve fer'i müdahil olan yüklenici firma tarafından Temyiz Kurulu... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.

Yapım işlerinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler... İş tamamlandıktan sonra yüklenici, idarenin yaptığı kesin hakedişi kabul etmemiş... Sözleşme eki olan projeler ve şartnameler, sözleşmenin kendisi kadar bağlayıcıdır.

...sayısının da değişeceği anlaşıldığından idarenin ihaleyi iptal etmesinde sonucu itibariyle... Kurul, teknik bir hatanın ihale matematiği üzerindeki etkisini incelemiştir. ...sehven yazıldığı belirtilen ve iptal gerekçesi olan iş kaleminin tutarı (3.831.135,00 TL) yaklaşık... ...değiştirebileceğine, bu nedenle idarenin iptal kararının kamu yararına uygun olduğuna karar verdi.

...işine ait olduğunu, ancak belgeyi düzenleyen idarenin belgenin tanım kısmına V. GRUP: KARAYOLU İşleri (Altyapı+Üstyapı) ifadesini eklediğini belirtmiştir. ...ötesine geçerek, iş deneyim belgesine konu olan işin gerçek niteliğine odaklanmıştır...

Bu sözleşmede olmayan yeni bir iştir ve YBF yapılmasını gerektirir. ...Avantajı: İdarenin hibe malı kullanması kamu yararınadır; muhasebeleştirme yöntemi (YBF... ...malzemeyi kendisinin temin edeceği bir işte, idarenin eline geçen bedelsiz (hibe) malzemeyi...