Haksız Fesihte Ortak Kusur Tuzağı... Eser sözleşmelerinde idarenin kusurlu davranışları ( yer teslimini... ...idare, iş süresinde bitirilmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve teminatları irat kaydetmiştir... Hukuk Dairesi, feshin ortak kusur ile gerçekleştiğini tespit etti.

...reddeden idare, 10 günlük ihtarın ardından sözleşmeyi feshetmiş ve yükleniciyi 1 yıl... ...farklı yargı kollarında ilerler: Yüklenici, feshin haksızlığı ve alacakları için Adli... idarenin verdiği yasaklama kararının iptali... Haksız feshe dayalı yasaklama kararının da hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

...ile 4735 sayılı Kanun'un 20/a maddesi, idarenin fesih işleminden önce yükleniciye... ...feshin, sözleşmeye aykırı ve haksız bir fesih olduğuna karar vermiştir... ...öngörülen asgari ihtar sürelerine uymaksızın sözleşmeyi feshetmiştir. Feshin ardından idare, işin aciliyeti nedeniyle...

...Bu gibi hallerde akidler, feshin haklı veya haksız olma durumuna göre TBK'da veya sözleşmed... Sözleşmeyi tekrar canlandırmak mümkün değildir. Yükleniciler, idarenin fesih işlemini ortadan kaldırarak sözleşmeyi... Bu feshi iptal ettirerek sözleşmeyi canlandırmak mümkün değildir.

...Masrafları Sözleşmesi feshedilen yüklenici, feshin idarenin hatasından (ihale sürecini yanlış yönetmesi... Yüklenici, bu haksız fesih nedeniyle hem işi yapsaydı elde... İdarenin bir yargı kararına uyarak sözleşmeyi feshetmesi durumunda, işe başlamış... ...Kısmı Bu haliyle davacı sözleşmesinin feshinin subjektif imkânsızlık sonucu olduğu...

Hukuk Dairesi, idarenin temyizini haklı bularak kararı bozmuştur. ...durumda idare, KİK kararına uyarak imzalanan sözleşmeyi feshetmek zorunda kalır. ...olduğunu ispatlaması gerekir (Örn: keyfi fesih, haksız fesih). ...menfi zarar , müspet zarar , sözleşmenin feshinde idarenin kusuru , TBK 136 , Yargıtay...

...Sözleşmesi tasfiye edilen davacı yüklenici, bu feshin haksız olduğunu ileri sürerek idareye karşı... Yüksek Mahkeme, davalı idarenin sözleşmeyi feshetme yönünde bir iradesi... ...enin, bir mahkeme veya KİK kararına uyarak sözleşmeyi feshetmek (tasfiye etmek) zorund... ...iş sahibinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi halinde istenebileceğine hükmetmiştir...

Kamu ihale sözleşmelerinin feshinde, idareler genellikle tüm kusuru yükleniciye... 20 ve 22'ye göre sözleşmeyi feshetmiştir. Bu nedenle idarenin menfi zarar davası reddedilmelidir. ...Danışmanlık uzmanlığından destek almak, feshin haksız veya ortak kusurlu olduğuna...