Neticeten, yüklenicinin kusuru olmaksızın meydana gelen doğal afet gibi hallerde, idarenin sözleşmeyi feshetmesi idarenin hakkı olmakla birlikte, yapımına başlanmamış bir işin tamamlamış gibi değerlendirilerek 4735 sayılı Kamı İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme...

...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun; “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20.

...uygun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığı, davalı idarenin tazminle sorumlu tutulmasına imkân bulunmadığından... ...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20.

Yukarıda yer alan mevzuat doğrultusunda, yüklenicinin kusuru olmaksızın meydana gelen doğal afet gibi hallerde, idarenin sözleşmeyi feshetmesi idarenin hakkı olmakla birlikte, yapımına başlanmamış bir işin tamamlamış gibi değerlendirilerek 4735 sayılı Kamı İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme...

...20’inci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı...

...4735 sayılı Kamu İhaleleri sözleşme Kanunu’nun; “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi ” başlıklı 20 inci maddesinde; “20... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “ İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 inci maddesinde; “ Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.” ,

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. quot;İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20. ...maddenin davalı idareye takdir hakkı tanıdığı, davalı idarenin takdir hakkını, hukuka aykırı olarak kullandığına...

Davacı, idarenin açmış olduğu bilgisayar malzemeleri ihalesinde... ...takdirde, idare sözleşmeyi feshedecektir. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi başlıklı 42.